180萬噸/年汽柴油加氫改質裝置技術改造項目及140萬噸/年催化汽油加氫裝置擴能改造EPC總承包招標公告
本招標項目180萬噸/年汽柴油加氫改質裝置技術改造項目及140萬噸/年催化汽油加氫裝置擴能改造EPC總承包已由公司批準建設，建設資金已落實， 項目已具備招標條件，現對該項目的設計施工總承包進行資格后審的公開招標。
中國石油云南1300萬噸/年煉油項目建設地址位于昆明安寧草鋪工業(yè)園區(qū)，目前全廠主項正在運行中。本項目屬于主要生產裝置的技改技措施項目，基礎設計已批復 ，目前已具備招標條件，結合現場實際情況，現采用公開招標采購方式。
2.2 招標范圍
本項目只有1個標段，招標范圍主要包括以下幾個方面：
2180萬噸/年汽柴油加氫改質裝置技術改造項目及140萬噸/年催化汽油加氫裝置擴能改造EPC項目總承包范圍內裝置和設施的詳細設計、設備材料采購（除發(fā)包人自采范圍以外）和施工，以及配合發(fā)包人聯(lián)動試車、投料試車、開車和性能考核等工作；完成竣工資料的編制；配合發(fā)包人完成資產的移交；承擔質量保修期內的質量保修責任等。固定床催化劑裝填由招標人進行專業(yè)發(fā)包，不在本次招標工作范圍內。
2.2.1.設計工作范圍:
總承包人負責上述合同主項的詳細設計，除發(fā)包人提供的設備材料以外，根據設計文件規(guī)定完成所必須的詳細設計。總承包人應按《石油化工裝置詳細工程設計內容規(guī)定》中的要求，完成合同主項范圍內的詳細設計工作，包括但不限于：詳設設計文件；竣工圖；采購服務的相關技術工作；與其他主項邊界條件,詳細設計交底及施工圖會審；現場設計服務；提供此項目內容PDMS模型;參加項目中交、投料試車、最終驗收等。
2.2.2采購工作范圍:
設備材料均由總承包人采購；
總承包人采購的設備、材料、部件，由總承包人負責運輸、卸車、驗收、儲存、保管、短倒、安裝、配合調試等工作。
· DCS、SIS，考慮與原裝置的兼容性，必須與原裝置保持一致。
· 驗收、儲存、保管、短倒由總承包人負責。
廠商文件：總承包人負責采購的設備、材料和部件的廠商文件，由總承包人按照《文控管理要求》整理、歸檔和提交發(fā)包人。發(fā)包人將在本合同中按比例設置廠商文件保證金。
2.2.3施工工作范圍：
承包商施工工作范圍包括詳細設計的全部施工內容，承包商提供鍋爐及壓力容器、壓力管道等特種設備的監(jiān)檢工作。發(fā)包人負責儲罐、儀表標定。
第三方檢測所有費用已含在工程量清單綜合單價中，由發(fā)包人與中標人共同選商，簽訂三方合同。
固定床催化劑裝填由招標人進行專業(yè)發(fā)包，不在本次招標工作范圍內。
2.3 建設地點：云南省安寧市。
2.4 計劃工期：2020年11月20日完成工程交接。
其中設計進度要求：設備采購請購文件2019年12月30日完成，詳細設計2020年2月28日前完成。
2.5 質量要求
一次性驗收合格。
2.6 本次招標設最高投標限價（即招標控制價）及分項招標控制價，招標控制價總價11447.3663萬元（含增值稅，其中暫估價2766.9865萬元，暫列金450萬元）；其中：設計費按項目設分項招標控制價：180萬噸/年汽柴油加氫改質219.4715萬元，140萬噸催化汽油加氫裝置擴能改造29.9119萬元；設備采購按項目設分項招標控制價：180萬噸/年汽柴油加氫改質2448.0906萬元，140萬噸催化汽油加氫裝置擴能改造575.0852萬元。詳見EPC報價要求。
2.7 具體情況見編號為ZY19-XN411-GC074的招標文件。
3.2 投標人資質要求
3.2.1 投標人須具有有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證（執(zhí)行“三證合一”改革的投標人，無需單獨提供組織機構代碼證和稅務登記證，只需提供加載統(tǒng)一信用代碼的營業(yè)執(zhí)照即可），并具有能夠履行本項目的經營范圍。
3.2.2投標人須具有獨立企業(yè)法人資格和有效的營業(yè)執(zhí)照，如為聯(lián)合體投標，建筑施工企業(yè)具有獨立企業(yè)法人資格，設計單位可以為獨立企業(yè)法人或其下屬的分公司。
3.2.3投標人須具備建設行政主管部門頒發(fā)的以下設計和施工資質：
設計資質：工程設計綜合資質甲級或工程設計化工石化醫(yī)藥行業(yè)設計甲級資質。
施工資質：石油化工工程施工總承包一級及以上資質和有效的安全生產許可證。
3.2.4其他資質
聯(lián)合體投標：
建筑施工企業(yè)：具有工業(yè)管道類別GC1級別中華人民共和國特種設備安裝改造修理許可證（壓力管道），或符合《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》規(guī)定的許可資質；具有固定式壓力容器類別A1、A2級別中華人民共和國特種設備制造許可證（壓力容器），或符合《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》規(guī)定的許可資格；過渡期應符合《市場監(jiān)管總局辦公廳關于特種設備行政許可有關事項的實施意見》（市監(jiān)特設【2019】32號）文件的規(guī)定。
設計單位：工業(yè)管道類別GC1級別中華人民共和國特種設備設計許可證（壓力管道），或符合《壓力容器壓力管道設計單位資格許可與管理規(guī)則》規(guī)定的許可資質；具有固定式壓力容器類別A1、A2級別中華人民共和國特種設備設計許可證（壓力容器），或符合《壓力容器壓力管道設計單位資格許可與管理規(guī)則》規(guī)定的許可資質；過渡期應符合《市場監(jiān)管總局辦公廳關于特種設備行政許可有關事項的實施意見》（市監(jiān)特設【2019】32號）文件的規(guī)定。
獨立投標則投標人需滿足以上所有資質。
3.2.5投標人應承諾嚴格執(zhí)行國家及地方相關行政管理部門的相關規(guī)定。
3.2.6人員要求：
3.2.6.1項目經理：具有相應專業(yè)一級注冊建造師資格且在注冊有效期內（以注冊證書為準）；或具有注冊設計執(zhí)業(yè)資格（以注冊證書為準），未開展注冊的具有執(zhí)業(yè)資格（以執(zhí)業(yè)資格證書為準；且注冊建造師具備有效的安全生產考核合格證書（B證）。
如項目經理來自聯(lián)合體成員中的設計單位，則項目經理則具有注冊設計執(zhí)業(yè)資格（以注冊證書為準），未開展注冊的具有執(zhí)業(yè)資格（以執(zhí)業(yè)資格證書為準）；或具有相應專業(yè)一級注冊建造師資格且在注冊有效期內（以注冊證書為準）。
至少具有1項新建或改造石油化工裝置EPC總承包或設計或施工的項目經理業(yè)績，提供合同復印件，如合同無法證明項目經理，則提供竣工驗收證明或合同履約評價或使用單位簽字蓋章的證明材料等書面資料佐證）。
3.2.6.2設計負責人：具有注冊設計執(zhí)業(yè)資格（以注冊證書為準），未開展注冊的具有執(zhí)業(yè)資格（以執(zhí)業(yè)資格證書為準）。
3.2.6.3施工負責人：具有相應專業(yè)一級注冊建造師資格且在注冊有效期內（以注冊證書為準）；具備有效的安全生產考核合格證書（B證）。
3.2.6.4質量負責人，工程序列中級職稱及以上。
3.2.6.6安全人員要求：至少配備1名安全經理，需為注冊安全工程師；1名專職安全員，且專職安全員具備有效的安全生產考核合格C證（作承諾：按現場實際情況，每50人作業(yè)增加1名專職安全員，資質同上）。
3.2.6.7提供擬派駐現場的項目經理、設計負責人、施工負責人、質量負責人、技術負責人、安全經理、專職安全員（以上管理人員須單獨上崗，不得兼任）的社保管理機構出具的社保情況證明原件復印件（社保管理機構蓋鮮章（或為在線查詢打印的社保證明加蓋網上查詢專用章也可），出具證明的時間不超過開標日前三個月或者社保證明規(guī)定的有效期內。同時社保證明文件必須證明其為投標單位人員。
3.2.6.8項目經理、施工負責人、質量負責人、技術負責人、安全經理、專職安全員不得有在建項目。
3.2.7 投標人應簽署反商業(yè)賄賂承諾（內容見第八章投標文件格式）
3.3投標人業(yè)績：2016年1月1日至投標截止期前，至少有一個加氫類裝置的新建或改造EPC總承包或設計或施工業(yè)績（EPC總承包和施工合同不能低于5000萬，設計合同的項目總投資不能低于1億）（提供合同復印件、完工交接證書或竣工驗收證明）。
3.4、財務要求：投標人近3年年度支付能力正常，近3年內任一年不能出現資不抵債的情況。2016、2017、2018年應附經會計師事務所或審計機構審計的財務審計報告（必須包含資產負債表）。
3.5 信譽要求
3.5.1 投標人在近3年（2016年1月1日—投標截止日止）內無影響本項目履約能力的違法、違規(guī)的不良記錄；不良記錄包括但不限于以下情形：受到行政處罰；因涉嫌犯罪被辦案機關立案追查、審查起訴、被法院判決有罪；在和招標人歷史商業(yè)活動中存在因商業(yè)欺詐、產品質量問題等實質性侵害招標人權益的行為；未被國家、招標人及其上級部門明文規(guī)定暫停或取消交易資格。
3.5.2 投標人不存在被國家有關行政機關、招標人及其上級部門明文規(guī)定暫停、中止、取消交易資格的情形。投標人沒有法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他限制參與招投標活動的情形。
3.5.3 投標人沒有處于被停業(yè)，財產被接管、凍結、破產狀態(tài)。
3.5.4 投標人存在以下情況，其投標將被否決：
（1）評標時評標委員會查詢“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網站，投標人被列入經營異常名錄和嚴重違法失信企業(yè)名單的。
（2）評標時評標委員會查詢“信用中國”網站，投標人、法定代表人或者負責人被人民法院列入失信被執(zhí)行人的。
（3）評標時評標委員會查詢“中國裁判文書網”網站,投標人、法定代表人或者負責人、擬委任的項目經理在本文件規(guī)定的時間內有行賄犯罪的（以判決生效日為準）。
（4）評標時評標委員會查詢“全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺”網站，投標人、擬委任的項目經理、擬委任的設計負責人、擬委任的施工負責人被列入黑名單且移除黑名單日期在開標截止日之后的。
以上（1）—（4）條款以評標時評標委員會在相應網站的查詢結果為準。
提醒：本項目中標候選人公示的內容將包含單位資質證書、項目經理、設計負責人、施工負責人姓名等相關信息，以接受社會監(jiān)督。若有造假，將按照法律法規(guī)及本招標文件相關規(guī)定處理，請投標人認真核實投標資料，確保真實無誤。
1. 招標條件
本招標項目180萬噸/年汽柴油加氫改質裝置技術改造項目及140萬噸/年催化汽油加氫裝置擴能改造EPC總承包已由公司批準建設，建設資金已落實， 項目已具備招標條件，現對該項目的設計施工總承包進行資格后審的公開招標。2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況中國石油云南1300萬噸/年煉油項目建設地址位于昆明安寧草鋪工業(yè)園區(qū)，目前全廠主項正在運行中。本項目屬于主要生產裝置的技改技措施項目，基礎設計已批復 ，目前已具備招標條件，結合現場實際情況，現采用公開招標采購方式。
2.2 招標范圍
本項目只有1個標段，招標范圍主要包括以下幾個方面：
2180萬噸/年汽柴油加氫改質裝置技術改造項目及140萬噸/年催化汽油加氫裝置擴能改造EPC項目總承包范圍內裝置和設施的詳細設計、設備材料采購（除發(fā)包人自采范圍以外）和施工，以及配合發(fā)包人聯(lián)動試車、投料試車、開車和性能考核等工作；完成竣工資料的編制；配合發(fā)包人完成資產的移交；承擔質量保修期內的質量保修責任等。固定床催化劑裝填由招標人進行專業(yè)發(fā)包，不在本次招標工作范圍內。
2.2.1.設計工作范圍:
總承包人負責上述合同主項的詳細設計，除發(fā)包人提供的設備材料以外，根據設計文件規(guī)定完成所必須的詳細設計。總承包人應按《石油化工裝置詳細工程設計內容規(guī)定》中的要求，完成合同主項范圍內的詳細設計工作，包括但不限于：詳設設計文件；竣工圖；采購服務的相關技術工作；與其他主項邊界條件,詳細設計交底及施工圖會審；現場設計服務；提供此項目內容PDMS模型;參加項目中交、投料試車、最終驗收等。
2.2.2采購工作范圍:
設備材料均由總承包人采購；
總承包人采購的設備、材料、部件，由總承包人負責運輸、卸車、驗收、儲存、保管、短倒、安裝、配合調試等工作。
· DCS、SIS，考慮與原裝置的兼容性，必須與原裝置保持一致。
· 驗收、儲存、保管、短倒由總承包人負責。
廠商文件：總承包人負責采購的設備、材料和部件的廠商文件，由總承包人按照《文控管理要求》整理、歸檔和提交發(fā)包人。發(fā)包人將在本合同中按比例設置廠商文件保證金。
2.2.3施工工作范圍：
承包商施工工作范圍包括詳細設計的全部施工內容，承包商提供鍋爐及壓力容器、壓力管道等特種設備的監(jiān)檢工作。發(fā)包人負責儲罐、儀表標定。
第三方檢測所有費用已含在工程量清單綜合單價中，由發(fā)包人與中標人共同選商，簽訂三方合同。
固定床催化劑裝填由招標人進行專業(yè)發(fā)包，不在本次招標工作范圍內。
2.3 建設地點：云南省安寧市。
2.4 計劃工期：2020年11月20日完成工程交接。
其中設計進度要求：設備采購請購文件2019年12月30日完成，詳細設計2020年2月28日前完成。
2.5 質量要求
一次性驗收合格。
2.6 本次招標設最高投標限價（即招標控制價）及分項招標控制價，招標控制價總價11447.3663萬元（含增值稅，其中暫估價2766.9865萬元，暫列金450萬元）；其中：設計費按項目設分項招標控制價：180萬噸/年汽柴油加氫改質219.4715萬元，140萬噸催化汽油加氫裝置擴能改造29.9119萬元；設備采購按項目設分項招標控制價：180萬噸/年汽柴油加氫改質2448.0906萬元，140萬噸催化汽油加氫裝置擴能改造575.0852萬元。詳見EPC報價要求。
2.7 具體情況見編號為ZY19-XN411-GC074的招標文件。
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標 接受 聯(lián)合體投標。3.2 投標人資質要求
3.2.1 投標人須具有有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證（執(zhí)行“三證合一”改革的投標人，無需單獨提供組織機構代碼證和稅務登記證，只需提供加載統(tǒng)一信用代碼的營業(yè)執(zhí)照即可），并具有能夠履行本項目的經營范圍。
3.2.2投標人須具有獨立企業(yè)法人資格和有效的營業(yè)執(zhí)照，如為聯(lián)合體投標，建筑施工企業(yè)具有獨立企業(yè)法人資格，設計單位可以為獨立企業(yè)法人或其下屬的分公司。
3.2.3投標人須具備建設行政主管部門頒發(fā)的以下設計和施工資質：
設計資質：工程設計綜合資質甲級或工程設計化工石化醫(yī)藥行業(yè)設計甲級資質。
施工資質：石油化工工程施工總承包一級及以上資質和有效的安全生產許可證。
3.2.4其他資質
聯(lián)合體投標：
建筑施工企業(yè)：具有工業(yè)管道類別GC1級別中華人民共和國特種設備安裝改造修理許可證（壓力管道），或符合《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》規(guī)定的許可資質；具有固定式壓力容器類別A1、A2級別中華人民共和國特種設備制造許可證（壓力容器），或符合《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》規(guī)定的許可資格；過渡期應符合《市場監(jiān)管總局辦公廳關于特種設備行政許可有關事項的實施意見》（市監(jiān)特設【2019】32號）文件的規(guī)定。
設計單位：工業(yè)管道類別GC1級別中華人民共和國特種設備設計許可證（壓力管道），或符合《壓力容器壓力管道設計單位資格許可與管理規(guī)則》規(guī)定的許可資質；具有固定式壓力容器類別A1、A2級別中華人民共和國特種設備設計許可證（壓力容器），或符合《壓力容器壓力管道設計單位資格許可與管理規(guī)則》規(guī)定的許可資質；過渡期應符合《市場監(jiān)管總局辦公廳關于特種設備行政許可有關事項的實施意見》（市監(jiān)特設【2019】32號）文件的規(guī)定。
獨立投標則投標人需滿足以上所有資質。
3.2.5投標人應承諾嚴格執(zhí)行國家及地方相關行政管理部門的相關規(guī)定。
3.2.6人員要求：
3.2.6.1項目經理：具有相應專業(yè)一級注冊建造師資格且在注冊有效期內（以注冊證書為準）；或具有注冊設計執(zhí)業(yè)資格（以注冊證書為準），未開展注冊的具有執(zhí)業(yè)資格（以執(zhí)業(yè)資格證書為準；且注冊建造師具備有效的安全生產考核合格證書（B證）。
如項目經理來自聯(lián)合體成員中的設計單位，則項目經理則具有注冊設計執(zhí)業(yè)資格（以注冊證書為準），未開展注冊的具有執(zhí)業(yè)資格（以執(zhí)業(yè)資格證書為準）；或具有相應專業(yè)一級注冊建造師資格且在注冊有效期內（以注冊證書為準）。
至少具有1項新建或改造石油化工裝置EPC總承包或設計或施工的項目經理業(yè)績，提供合同復印件，如合同無法證明項目經理，則提供竣工驗收證明或合同履約評價或使用單位簽字蓋章的證明材料等書面資料佐證）。
3.2.6.2設計負責人：具有注冊設計執(zhí)業(yè)資格（以注冊證書為準），未開展注冊的具有執(zhí)業(yè)資格（以執(zhí)業(yè)資格證書為準）。
3.2.6.3施工負責人：具有相應專業(yè)一級注冊建造師資格且在注冊有效期內（以注冊證書為準）；具備有效的安全生產考核合格證書（B證）。
3.2.6.4質量負責人，工程序列中級職稱及以上。
3.2.6.6安全人員要求：至少配備1名安全經理，需為注冊安全工程師；1名專職安全員，且專職安全員具備有效的安全生產考核合格C證（作承諾：按現場實際情況，每50人作業(yè)增加1名專職安全員，資質同上）。
3.2.6.7提供擬派駐現場的項目經理、設計負責人、施工負責人、質量負責人、技術負責人、安全經理、專職安全員（以上管理人員須單獨上崗，不得兼任）的社保管理機構出具的社保情況證明原件復印件（社保管理機構蓋鮮章（或為在線查詢打印的社保證明加蓋網上查詢專用章也可），出具證明的時間不超過開標日前三個月或者社保證明規(guī)定的有效期內。同時社保證明文件必須證明其為投標單位人員。
3.2.6.8項目經理、施工負責人、質量負責人、技術負責人、安全經理、專職安全員不得有在建項目。
3.2.7 投標人應簽署反商業(yè)賄賂承諾（內容見第八章投標文件格式）
3.3投標人業(yè)績：2016年1月1日至投標截止期前，至少有一個加氫類裝置的新建或改造EPC總承包或設計或施工業(yè)績（EPC總承包和施工合同不能低于5000萬，設計合同的項目總投資不能低于1億）（提供合同復印件、完工交接證書或竣工驗收證明）。
3.4、財務要求：投標人近3年年度支付能力正常，近3年內任一年不能出現資不抵債的情況。2016、2017、2018年應附經會計師事務所或審計機構審計的財務審計報告（必須包含資產負債表）。
3.5 信譽要求
3.5.1 投標人在近3年（2016年1月1日—投標截止日止）內無影響本項目履約能力的違法、違規(guī)的不良記錄；不良記錄包括但不限于以下情形：受到行政處罰；因涉嫌犯罪被辦案機關立案追查、審查起訴、被法院判決有罪；在和招標人歷史商業(yè)活動中存在因商業(yè)欺詐、產品質量問題等實質性侵害招標人權益的行為；未被國家、招標人及其上級部門明文規(guī)定暫停或取消交易資格。
3.5.2 投標人不存在被國家有關行政機關、招標人及其上級部門明文規(guī)定暫停、中止、取消交易資格的情形。投標人沒有法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他限制參與招投標活動的情形。
3.5.3 投標人沒有處于被停業(yè)，財產被接管、凍結、破產狀態(tài)。
3.5.4 投標人存在以下情況，其投標將被否決：
（1）評標時評標委員會查詢“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網站，投標人被列入經營異常名錄和嚴重違法失信企業(yè)名單的。
（2）評標時評標委員會查詢“信用中國”網站，投標人、法定代表人或者負責人被人民法院列入失信被執(zhí)行人的。
（3）評標時評標委員會查詢“中國裁判文書網”網站,投標人、法定代表人或者負責人、擬委任的項目經理在本文件規(guī)定的時間內有行賄犯罪的（以判決生效日為準）。
（4）評標時評標委員會查詢“全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺”網站，投標人、擬委任的項目經理、擬委任的設計負責人、擬委任的施工負責人被列入黑名單且移除黑名單日期在開標截止日之后的。
以上（1）—（4）條款以評標時評標委員會在相應網站的查詢結果為準。
提醒：本項目中標候選人公示的內容將包含單位資質證書、項目經理、設計負責人、施工負責人姓名等相關信息，以接受社會監(jiān)督。若有造假，將按照法律法規(guī)及本招標文件相關規(guī)定處理，請投標人認真核實投標資料，確保真實無誤。
4. 招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標的潛在投標人，請于北京時間 2019 年 11 月 15 日 08:00:00 至2019年 11 月 21 日17:00:00報名，招標文件售價為 1000 元人民幣。
備注：投標單位沒有在網上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄www.dl-yggm.cn會員區(qū)后查閱公告，根據會員區(qū)招標公告的相應說明獲取招標文件！
聯(lián)系人：馬工
咨詢電話：010-51957412 ，010-53310966
手 機：18701298819， 13716771570;
傳 真：010-51957412
QQ:1051008819(名稱+聯(lián)系人+手機號）
微信：18701298819
郵箱：1051008819@qq.com
相關附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網由工業(yè)和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業(yè)從事電力系統(tǒng)招標采購和在線貿易的電子商務平臺，經營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網站名稱商標的行業(yè)網站，13年的專業(yè)服務，成就行業(yè)領導品牌。
