哈爾濱第一熱電廠電鍋爐絕緣管母線改造項目招標公告
1.招標條件
本招標項目 黑龍江發電有限公司哈爾濱第一熱電廠電鍋爐絕緣管母線改造項目已由大唐黑龍江發電有限公司批準，資金來自企業自籌，招標人為 黑龍江發電有限公司哈爾濱第一熱電廠。項目已具備招標條件，現對該項目進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目地點：黑龍江省哈爾濱市道里區新發鎮建國村。
2.2機組容量：2*300MW。
2.3計劃工期：施工總工期70日歷天。計劃開工日期2021年9月，具體開工日期招標人將提前7天通知中標單位。
2.4招標范圍：對電鍋爐絕緣管母線進行改造，主要范圍包括工程設計、供貨、施工、檢測、調試及原有設施、設備拆除等。絕緣管母線改造部分主要包括對哈一熱廠1760米包繞式絕緣管母線進行絕緣重做，新母線要求為環氧樹脂浸漬式絕緣母線；對哈一熱廠絕緣管母線中間接頭重新冷壓打孔。高壓開關部分包括2臺10kV的移位，新開關室的建造及控制電纜敷設。技術服務部分包括項目設計、運行調試。
3.投標人的資格要求
3.1投標人需具有獨立法人資格。
3.2投標人應具有10kV環氧樹脂浸漬式絕緣母線的制造能力：提供近3年內至少2個10kV或以上電壓等級的環氧樹脂浸漬式絕緣母線設備供貨的業績證明（需至少提供合同復印件首頁、供貨設備清單頁、簽字頁）。
3.3本次招標不接受代理商投標。
3.4否決項包括供應商的以下情形：
3.4.1被列入集團公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；3.4.2對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯合懲戒“黑名單”或安全生產不良記錄“黑名單”的（查詢網址為：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.4.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內發生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.4.4被法院列為失信被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結本次執行案件的被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.4.5在信用中國官網（查詢網址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.4.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監管服務平臺（查詢網址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯合懲戒名單的，或者在企業誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.4.7在國家企業信用信息公示系統（查詢網址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴重違法失信企業名單的；
3.4.8財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.4.9.無國家或行業協會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的（信息核實網站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網站及資質）；
3.4.10為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，當地企業信息網）；
3.4.11被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。）
3.4.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.4.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
3.5財務要求：近三年每年凈資產大于0。
3.6本次招標不接受聯合體投標。法定代表人為同一人的兩個（及以上）的投標人不得同時投標；母公司、全資子公司及其控股公司不得同時投標。
3.7本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質進行審查，資格條件沒有達到招標文件規定要求，評標委員會將否決其投標。
4.*凡有意參加投標者，請于2021年7月30日至2021年8月9日17：00時（北京時間，下同），*下載電子招標文件。
1.招標條件
本招標項目 黑龍江發電有限公司哈爾濱第一熱電廠電鍋爐絕緣管母線改造項目已由大唐黑龍江發電有限公司批準，資金來自企業自籌，招標人為 黑龍江發電有限公司哈爾濱第一熱電廠。項目已具備招標條件，現對該項目進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目地點：黑龍江省哈爾濱市道里區新發鎮建國村。
2.2機組容量：2*300MW。
2.3計劃工期：施工總工期70日歷天。計劃開工日期2021年9月，具體開工日期招標人將提前7天通知中標單位。
2.4招標范圍：對電鍋爐絕緣管母線進行改造，主要范圍包括工程設計、供貨、施工、檢測、調試及原有設施、設備拆除等。絕緣管母線改造部分主要包括對哈一熱廠1760米包繞式絕緣管母線進行絕緣重做，新母線要求為環氧樹脂浸漬式絕緣母線；對哈一熱廠絕緣管母線中間接頭重新冷壓打孔。高壓開關部分包括2臺10kV的移位，新開關室的建造及控制電纜敷設。技術服務部分包括項目設計、運行調試。
3.投標人的資格要求
3.1投標人需具有獨立法人資格。
3.2投標人應具有10kV環氧樹脂浸漬式絕緣母線的制造能力：提供近3年內至少2個10kV或以上電壓等級的環氧樹脂浸漬式絕緣母線設備供貨的業績證明（需至少提供合同復印件首頁、供貨設備清單頁、簽字頁）。
3.3本次招標不接受代理商投標。
3.4否決項包括供應商的以下情形：
3.4.1被列入集團公司禁止合作名單范圍內的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標名單的）；3.4.2對于施工和服務采購，近三年內被列入國家應急管理部認定的安全生產失信聯合懲戒“黑名單”或安全生產不良記錄“黑名單”的（查詢網址為：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.4.3采購的同類施工、設備物資以及服務等，在近三年內發生過較大及以上責任事故的，責任事故等級見《生產安全事故報告和調查處理條例》；
3.4.4被法院列為失信被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結本次執行案件的被執行人（查詢網址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.4.5在信用中國官網（查詢網址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當事人名單的；
3.4.6供應商、供應商的法定代表人、項目負責人在全國建筑市場監管服務平臺（查詢網址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯合懲戒名單的，或者在企業誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；
3.4.7在國家企業信用信息公示系統（查詢網址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴重違法失信企業名單的；
3.4.8財務賬戶以及主要資產被凍結、查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.4.9.無國家或行業協會強制要求的生產、施工、制造以及服務等有效特殊許可的（信息核實網站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網站及資質）；
3.4.10為他人提供擔保的，且擔保金額超過凈資產總額的（查詢網址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，當地企業信息網）；
3.4.11被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。）
3.4.12未如實陳述有關否決項和/或減分項內容的；
3.4.13可能導致供應商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
3.5財務要求：近三年每年凈資產大于0。
3.6本次招標不接受聯合體投標。法定代表人為同一人的兩個（及以上）的投標人不得同時投標；母公司、全資子公司及其控股公司不得同時投標。
3.7本次招標采用資格后審方式，開標后由評標委員會對投標人的資質進行審查，資格條件沒有達到招標文件規定要求，評標委員會將否決其投標。
4.*凡有意參加投標者，請于2021年7月30日至2021年8月9日17：00時（北京時間，下同），*下載電子招標文件。
備注：投標單位沒有在網上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄www.dl-yggm.cn會員區后查閱公告，根據會員區招標公告的相應說明獲取招標文件！
聯系人：馬工
咨詢電話：010-51957412 ，010-53310966
手 機：18701298819， 13716111570;
傳 真：010-51957412
電力公眾微信號:18701298819
郵箱：1051008819@qq.com
相關附件：附件1.公告.docx
附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網由工業和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業從事電力系統招標采購和在線貿易的電子商務平臺，經營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014）我公司是唯一獲得商標管理局網站名稱商標的行業網站，13年的專業服務，成就行業領導品牌。